Торговля

Партнёрам

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городской торг плюс 4», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Гуляева Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «_______________»

ООО «Городской торг плюс 4»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. -mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/_____________/

М.П.

 

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова, 54

ИНН/КПП 5603035193/560301001

р/с 40702810429260000021

ОГРН 1105658005716

Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824

ОКАТО 53412000000 ОКПО 64835966

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

    

  Директор___________________ /Гуляев А.И./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «Городской торг плюс 4»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор_____________/Гуляев А.И./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городской торг плюс 5», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Кирилычевой О.С., действующей на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «____________________»

ООО «Городской торг плюс 5»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/___________/

М.П.

 

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова,54

ИНН/КПП 5603043042/560301001

ОГРН 1155658021045

р/с 40702810629260000245

Филиал «Нижегородский»

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824

ОКПО 23937519 ОКОГУ 4210014

ОКАТО 53412000000 ОКОПФ 12300

ОКТМО 53712000001 ОКФС 16

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

     

 Директор_________________ /Кирилычева О.С./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «Городской торг плюс 5»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор_________/Кирилычева О.С./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Городской торг», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Иванчиковой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «______________»

ООО «ТД «Городской торг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/______________/

М.П.

 

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова, 54

ИНН/КПП 5603016708/560301001

р/сч 40702810329260000024

ОГРН 1065603027775

Филиал «Нижегородский»

ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород

к/сч 30101810200000000824

БИК 042202824 ОКАТО 53412000000

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

     

 Директор_________________ /Иванчикова О.В./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «ТД «Городской торг»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор__________/Иванчикова О.В./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городской торг плюс», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Гуляева Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «_______________»

ООО «Городской торг плюс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. -mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/_____________/

М.П.

 

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. ЛЕНИНА, 55

ИНН/КПП 5603014605/560301001

  • c  40702810529260000015

к/с  30101810200000000824

Филиал «Нижегородский»

ОАО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород

БИК 042202824

ОКПО  74712992 ОГРН  1045601155764

ОКАТО  53412000000

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

    

  Директор___________________ /Гуляев А.И./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «Городской торг плюс»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор_____________/Гуляев А.И./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городской торг плюс 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Хроминой Оксаны Петровны, действующей на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

 

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «____________________»

ООО «Городской торг плюс 1»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/___________/

М.П.

 

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова,54

ИНН/КПП 5603032925/560301001

ОГРН  1085658037420

  • c 40702810146200001384

Оренбургское отделение № 8623

  • АО «Сбербанк России» г. Оренбург

к/с   30101810600000000601

БИК 045354601

ОКАТО  53412000000 ОКПО  89452746 

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

     

 Директор_________________ /Хромина О.П./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «Городской торг плюс 1»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор___________/Хромина О.П./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городской торг плюс 2», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Тимофеева Виктора Александровича, действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «______________»

ООО «Городской торг плюс 2»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/______________/

М.П.

 

    461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова,54

ИНН/КПП 5603032900/560301001

ОГРН  1085658037387

  • 40702810446200001385

в Оренбургском отделении  № 8623

  • АО «Сбербанк России» г. Оренбург

к/с   30101810600000000601

БИК 045354601

ОКПО  89452700  ОКАТО 53412000000

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

     

 Директор_________________ /Тимофеев В.А./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «Городской торг плюс 2»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор__________/Тимофеев В.А./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

 

г. Бузулук                                                                                                                                                     «___»_________ 2017г.

Оренбургская область

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое  в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________,  действующего на основании __________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городской торг плюс 3», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Тимофеева Виктора Александровича, действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить продовольственные товары -  (далее – «Товар»), наименование, ассортимент, количество,  адрес доставки и стоимость которых,  указываются в Товарных накладных (далее «ТН»).

1.2 Право собственности,  риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит в момент получения Товара  Покупателем и оформления (подписания) ТН. Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН.

1.3 При поставке Товара Поставщик  обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно: ТН, счет-фактуру, оформленные в соответствии с  налоговым законодательством РФ, информацию для потребителя на русском языке, документы, подтверждающие качество поставляемой продукции – сертификат соответствия и/или декларация Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестр сертификатов соответствия к ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом и иными обременениями.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товара, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2 Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.

2.3 Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия и температурный режим при хранении и транспортировке Товара, исключающие ухудшение  качества и товарного вида до момента передачи Товара  Покупателю.

2.4 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар  соответствует установленным настоящим договором требованиям в течение срока годности/срока реализации Товара. 

2.6 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.7 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.8 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.9 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. ПОРЯДОК  ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара,  дату, к которой необходимо поставить Товар и может быть сделана по телефону, е-mail, факсимильной связи или через представителя Поставщика.

3.2 Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика, без возмещения затрат со стороны Покупателя.  Количество  Товара, указанное в ТН на каждую партию  Товара, должно соответствовать количеству, указанному в Заявке Покупателя. Недопоставка  Товара, указанного в Заявке, разрешается только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3 Товар передается по ТН, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест, товарных единиц и стоимость Товара.

3.4 Приемка Товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем организации – Покупателя. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 от 25.04.1966г. № П-7 (с изменениями и дополнениями), в части не противоречащей ГК РФ и условиям настоящего договора. Представитель Поставщика (водитель, водитель–экспедитор или экспедитор Поставщика) и Покупателя в момент передачи Товара подписывают ТН на передаваемый Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия количества, качества, ассортимента Товара заявке Покупателя, во всех экземплярах ТН должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара. Все изменения в ТН при этом заверяются подписями представителей обеих Сторон. ТН подписывается в 2-х (двух) экземплярах – по одному для каждой Стороны.

3.5 Если при  передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в ТН.

3.6 Претензии по количеству, ассортименту поставленного Товара принимаются Поставщиком в   момент приемки Товара Покупателем. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

3.7 Некачественный Товар возвращается Поставщику и по требованию Покупателя подлежит замене на качественный, при этом, Покупатель вправе возвратить Поставщику Товар ненадлежащего качества поштучно, даже в том случае, если Товар был передан ему в составе партии Товара (пачки, упаковки и пр.).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2 Цена Товара включает в себя стоимость Товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, НДС/НДС не предусмотрен, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.3 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение ______ (_________________________)  календарного   дня  с момента фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН на основании счета и/или счета-фактуры, предоставленного Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Покупателем Товара (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»).  Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются.

4.4 В случае изменения цены  Товара Поставщик обязан письменно с обоснованием причины увеличения/уменьшения цены уведомить Покупателя за 5 (пять) рабочих дней до даты фактического введения в действие новых цен, путем направления Покупателю  письма-уведомления и/или нового прайс-листа.

4.5 В целях урегулирования порядка расчетов Поставщик составляет и направляет Покупателю акт сверки взаимных расчетов ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

     4.6 Стороны установили, что отсрочка (рассрочка) оплаты денежных средств не является кредитом и проценты за период пользования денежными средствами не начисляются и не выплачиваются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.  К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчетов с составлением и подписанием акта-сверки.

8.2 Окончание срока действия либо расторжения настоящего Договора не освобождает Стороны от  исполнения  всех обязательств, предусмотренных Договором.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях.

9.3 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.4 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК                                                     ПОКУПАТЕЛЬ

 

ООО «___________________»

ООО «Городской торг плюс 3»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

 

 

Директор_________________/__________/

М.П.

 

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова,54

ИНН/КПП 5603032890/560301001

ОГРН 1085658037365

р/с  40702810746200001386

в Оренбургском отделении № 8623

ПАО «Сбербанк России» г. Оренбург

к/с 30101810600000000601

БИК 045354601

ОКПО 89452083 ОКАТО 53412000000

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  
  3. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел/факс:8(35342)  2-17-86, 2-16-20

 

   

   Директор_________________ /Тимофеев В.А./

                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки № б/н от «___»___________2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 

 

№ п/п

Наименование продукции

Единица измерения

1

 

шт.

2

 

шт.

3

 

шт.

4

 

шт.

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 

 

                            ООО «_____________»                                   ООО «Городской торг плюс 3»

 

 

 

 

 

         Директор_________________/____________/                     Директор_________/Тимофеев В.А./

                                           М.П.                                                                                                                                        М.П.

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ   №__________ ТОВАРОВ

г. Бузулук                                                                                                                                                                             «____»_______ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________________»,   именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице директора ________________,  действующей на основании ______________, с одной стороны,  и  Общество с ограниченной ответственностью  «Городской торг плюс 1», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Хроминой Оксаны Петровны, действующей на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя алкогольную продукцию: пиво и пивные напитки (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2 Товар по настоящему Договору поставляется Поставщиком отдельными партиями. Ассортимент, цена, количество поставляемого товара и адрес доставки фиксируются Сторонами в  универсальном передаточном документе и товарно-транспортных накладных (далее по тексту – ТН/ТТН), сопровождающих поставку партии Товара и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом, и иными обременениями.

  1. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Товар должен соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, законодательству о техническом регулировании и условиям настоящего Договора. Товар должен сопровождаться действующими в отношении данного вида Товара документами, подтверждающими его качество и маркировку, в том числе: сертификатом соответствия (качества); удостоверением качества и безопасности; справками А и Б к товарно-транспортной документации; информацией для потребителя на русском языке; документами, подтверждающими качество поставляемой продукции – сертификатом соответствия и/или декларацией Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестром сертификатов соответствия к ТН и  иными документами, наличие которых предусмотрено настоящим Договором и действующим законодательством РФ и необходимо для  дальнейшей реализации Товара. При поставке Товара Поставщик обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.»

2.2  Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным настоящим Договором требованиям в течение всего срока реализации  Товара.

2.3 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.4 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.5 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.6 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.7 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до склада Покупателя. 

3.2 Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН/ТТН.

3.3 Приемка каждой партии Товара по ассортименту, количеству, качеству (внешний вид: целостность тары, упаковки, этикетки, контрэтикетки, кольеретки) проводится при передаче Товара Покупателю вместе с сертификатами соответствия, удостоверениями качества, другими документами в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

3.4 Стороны определили, что факт передачи и приемки товара подтверждается подписью работника Покупателя на ТН/ТТН, заверенной штампом Покупателя. Уполномоченным лицом на приемку товара считается директор магазина, продавец II категории, осуществляющий приемку товара по месту доставки товара (на складе Покупателя, в магазине и т.д.), либо имеющий доверенность на получение материальных ценностей.

 Во всех случаях, когда подпись, свидетельствующая о получении Продукции, проставлена Покупателем неразборчиво или поставлена не уполномоченным лицом, Стороны согласились, что наличие на ТН/ТТН штампа Покупателя является достаточным подтверждением того, что товар принят от имени и в интересах Покупателя, а полномочия лица, принявшего товар явствуют из обстановки на основании ст. 182 Гражданского кодекса РФ. При этом ссылки на отсутствие полномочий работников, принявших товар от Поставщика по адресу, указанному в ТН/ТТН Покупателя, являются ничтожными.

3.5 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товаросопроводительных документов, и передаче копий сертификатов соответствия, удостоверения качества.

3.6  Проверка Товара по количеству производится Покупателем в момент передачи партии Товара представителю Покупателя. С момента подписания представителем Покупателя товаросопроводительных документов, претензии по количеству Товара Поставщиком не принимаются.

3.7 В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе приема-передачи партии Товара будут обнаружены брак и/или недостача Товара, несоответствие маркировки Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах Акт о расхождении по количеству и качеству товара. Акт о расхождении по количеству и качеству товара должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. Акт о расхождении по количеству и качеству товара должен быть отправлен Покупателем в  ЕГАИС.

3.8 Претензии по качеству принятого Товара предъявляются в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приемки Товара на складе Покупателя. Претензии по изменению качества Товара в период срока хранения принимаются в пределах установленного Поставщиком срока годности с приложением соответствующих документов, подтверждающих факт ухудшения Качества по вине Поставщика.

        3.9 Покупатель  обязан в трехдневный срок (с момента получения) предоставить в ЕГАИС сведения о факте получения продукции.

3.10 Ответственность за сохранность Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания сторонами ТН/ТТН.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ТОВАРА

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН/ТТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Цены на Товары, поставленные в соответствии с настоящим Договором, включают в себя стоимость его  транспортировки, хранения, НДС, а также любые иные расходы, понесенные Поставщиком до момента перехода права собственности на Товар к Покупателю.

4.3  Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.4 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение _____ (___________________)  календарного дня  со дня фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН/ТТН.   Счета-фактуры,  предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет  Поставщика.

4.5 Проценты на сумму задолженности за поставленный Товар в период отсрочки платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате Покупателем Поставщику.

4.6 Поставщик имеет право изменить цену на Товар в одностороннем порядке, в связи с изменением отпускных цен заводом-изготовителем. В этом случае Поставщик письменно информирует Покупателя за 3 (три) календарных дня до вступления в силу данных изменений путем направления Покупателю письма-уведомления и/или нового прайс-листа. В течение 3 (трех) календарных дней Покупатель обязан подписать спецификацию к договору поставки с новой ценой на Товар.

4.7 Поставщик вправе направлять Покупателю сверку взаиморасчетов за предыдущий период. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней подписать акт сверки и вернуть его Поставщику, либо направить Поставщику мотивированный и обоснованный расчетами и ссылками на документы отказ от подписания. Подписание актов сверки будет происходить посредством факсимильной связи, электронной почты, что будет иметь полную юридическую силу, однако с одновременным отправлением актов с оригинальными подписями и печатями почтой. Срок подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения  Покупателем неподписанного проекта акта сверки взаимных расчетов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств.

6.3 Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2  Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

                                                          8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

8.2 Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторону от  выполнения  своих обязательств, возникших до дня расторжения договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях. Количество пролонгаций неограниченно.

          9.3 Настоящий Договор, составлен при полном понимании Сторонами предмета настоящего Договора и заменяет любые другие соглашения по данным отношениям Сторон, заключенные ранее в устной или письменной форме.

9.4 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.5 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.6 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

10. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Поставщик

Покупатель

 

ООО «______________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

ООО «Городской торг плюс 1»

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова,54

ИНН/КПП 5603032925/560301001

ОГРН  1085658037420

  • c40702810146200001384

к/с   30101810600000000601

 Оренбургское отделение № 8623

ОАО «Сбербанк России»

БИК 045354601

ОКПО  89452746 

ОКАТО  53412000000

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  

тел/факс:8(35342)  2-17-86

2-16-71 – торговый отдел

  1. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел: 8(35342) 2-54-86 - бухгалтерия

 

 

Директор ______________   _______________

                                  М.П.

 

Директор________________Хромина О.П.

                                    М.П.

 

Приложение № 1

к договору поставки

алкогольной продукции № _______

от «___»__________ 2017г.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Наименование продукции

Штрих-код

Вид упаковки

Кол-во ед. в упаковке

НДС, %

Цена, с НДС

Примечание

1

           

 

2

             

3

             

4

             

5

           

 

6

           

 

7

           

 

8

           

 

9

           

 

10

           

 

11

           

 

12

           

 

13

           

 

14

           

 

15

           

 

16

           

 

17

           

 

18

           

 

19

           

 

20

           

 

21

           

 

22

           

 

23

           

 

24

           

 

25

           

 

26

           

 

27

           

 

28

           

 

29

           

 

30

           

 

31

           

 

32

           

 

33

           

 

34

           

 

35

           

 

36

           

 

37

           

 

38

           

 

39

           

 

40

           

 

41

           

 

                                ПОСТАВЩИК                                                        ПОКУПАТЕЛЬ

                          ОО «____________»                                         ООО «Городской торг плюс 1»

       

          Директор________________________                         Директор____________Хромина О.П.

                                    М.П.                                                 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ   №__________ ТОВАРОВ

г. Бузулук                                                                                                                                                                                 «___»______ 2017 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «____________»,   именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице директора ______________,  действующей на основании Устава, с одной стороны,  и  Общество с ограниченной ответственностью  «Городской торг плюс 4», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Гуляева А.И.,  действующего на основании Устава,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя алкогольную продукцию: пиво и пивные напитки – разливное пиво в многооборотной таре – металлических бочках (кегах) объемом 30л; углекислоту в многооборотной возвратной таре – металлических баллонах объемом 10/40л (далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать данный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2 Товар по настоящему Договору поставляется Поставщиком отдельными партиями. Ассортимент, цена, количество поставляемого товара и адрес доставки фиксируются Сторонами в  товарных и товарно-транспортных накладных (далее по тексту – ТН/ТТН), сопровождающих поставку партии Товара и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3 Стоимость многооборотной возвратной тары составляет: кеги – 5000 (пять тысяч) рублей, углекислотного баллона – 5 100 (пять тысяч сто) рублей и отражается в ТН.

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся предметом настоящего Договора и поставляемый в соответствии с ним, находится и будет находиться свободным от прав и притязаний третьих лиц, не состоящим в залоге, под арестом, запретом, и иными обременениями.

  1. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1 Товар должен соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ, законодательству о техническом регулировании и условиям настоящего Договора. Товар должен сопровождаться действующими в отношении данного вида Товара документами, подтверждающими его качество и маркировку, в том числе: сертификатом соответствия (качества); удостоверением качества и безопасности; справками А и Б к товарно-транспортной документации; информацией для потребителя на русском языке; документами, подтверждающими качество поставляемой продукции – сертификатом соответствия и/или декларацией Таможенного Союза о соответствии,  и/или реестром сертификатов соответствия к ТН и  иными документами, наличие которых предусмотрено настоящим Договором и действующим законодательством РФ и необходимо для  дальнейшей реализации Товара. При поставке Товара Поставщик обязан одновременно с передачей Товара, но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения Товара Покупателем  (ч.8 ст. 9 ФЗ № 381 от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ) передать Покупателю  все документы, необходимые для  дальнейшей реализации Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2  Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным настоящим Договором требованиям в течение всего срока реализации  Товара.

2.3 Поставщик гарантирует, что маркировка Товара отвечает требованиям законодательства РФ и позволяет производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с заказом Покупателя. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 14 календарных дней до поставки Товара путем предоставления соответствующих документов.

2.4 Срок годности поставляемого Товара на дату получения Покупателем должен составлять не менее 2/3 от общей продолжительности срока годности Товара.

2.5 Нарушение Поставщиком требований к маркировке Товара, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках действительности, является существенным недостатком Товара и является основанием для отказа в приемке Товара Покупателем.

2.6 Поставщик самостоятельно контролирует сроки действия сертификатов по уже поставленному  и готовящемуся к поставке  Товару и производит замену утративших свое действие сертификатов на новые.

2.7 Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Технических регламентов, государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, хранении и реализации в течение срока годности, при условии соблюдения требований к условиям хранения, указанных на упаковке, в противном случае Покупатель имеет право на возврат Товара в ненадлежащей упаковке.

2.8 Поставщик обязан осуществлять сервисное обслуживание установленного оборудования для розлива пива, а именно: для нормальной работы охладителя, обеспечения качества пива (напитков), сохранения гигиены Поставщик обязан осуществлять дезинфекцию линий подачи и розлива, кранов, раздаточных головок – каждые 14 дней; обеспечивать бесперебойную работу обрудования и устранять возникшие неполадки.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до склада Покупателя. 

3.2 Под датой поставки понимается дата передачи Товара Покупателю. Дата поставки указывается в подписанной Сторонами ТН/ТТН.

3.3 Приемка каждой партии Товара по ассортименту, количеству, качеству (внешний вид: целостность тары, упаковки, этикетки, контрэтикетки, кольеретки) проводится при передаче Товара Покупателю вместе с сертификатами соответствия, удостоверениями качества, другими документами в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

3.4 Стороны определили, что факт передачи и приемки товара подтверждается подписью работника Покупателя на ТН/ТТН, заверенной штампом Покупателя. Уполномоченным лицом на приемку товара считается директор магазина, продавец II категории, осуществляющие приемку товара по месту доставки товара (на складе Покупателя, в магазине и т.д.), либо имеющие доверенность на получение материальных ценностей.

 Во всех случаях, когда подпись, свидетельствующая о получении Продукции, проставлена Покупателем неразборчиво или поставлена не уполномоченным лицом, Стороны согласились, что наличие на ТН/ТТН штампа Покупателя является достаточным подтверждением того, что товар принят от имени и в интересах Покупателя, а полномочия лица, принявшего товар явствуют из обстановки на основании ст. 182 Гражданского кодекса РФ. При этом ссылки на отсутствие полномочий работников, принявших товар от Поставщика по адресу, указанному в ТН/ТТН Покупателя, являются ничтожными.

3.5 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента подписания уполномоченными представителями Сторон товаросопроводительных документов, и передаче копий сертификатов соответствия, удостоверения качества.

3.6  Проверка Товара по количеству производится Покупателем в момент передачи партии Товара представителю Покупателя. С момента подписания представителем Покупателя товаросопроводительных документов, претензии по количеству Товара Поставщиком не принимаются.

3.7 В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе приема-передачи партии Товара будут обнаружены брак и/или недостача Товара, несоответствие маркировки Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах Акт о расхождении по количеству и качеству товара. Акт о расхождении по количеству и качеству товара должен быть подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. Акт о расхождении по количеству и качеству товара должен быть отправлен Покупателем в  ЕГАИС.

3.8 Претензии по качеству принятого Товара предъявляются в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приемки Товара на складе Покупателя. Претензии по изменению качества Товара в период срока хранения принимаются в пределах установленного Поставщиком срока годности с приложением соответствующих документов, подтверждающих факт ухудшения Качества по вине Поставщика. Возврат Товара как некачественного возможен, если из подлежащей возврату кеги изъято не более 6 (шести) литров пива.

        3.9 Покупатель  обязан в трехдневный срок (с момента получения) предоставить в ЕГАИС сведения о факте получения продукции.

       3.10 Кеги подлежат возврату Поставщику после реализации продукции конечному покупателю в исправном состоянии в обмен на кеги, поставляемые с очередной партией Товара.

       3.11 По первому требованию Поставщика, при досрочном расторжении, окончании срока действия договора Покупатель обязан возвратить Поставщику всю многооборотную тару не позднее 7 (семи) календарных дней с момента первого требования, досрочного расторжения, окончания срока действия договора.

3.12 Ответственность за сохранность Товара и многооборотной возвратной тары (кег, баллонов) переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания сторонами ТН/ТТН.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  ТОВАРА

4.1 Общая сумма Договора определяется на основании соответствующих ТН/ТТН, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2 Цены на Товары, поставленные в соответствии с настоящим Договором, включают в себя стоимость его  транспортировки, хранения, НДС, а также любые иные расходы, понесенные Поставщиком до момента перехода права собственности на Товар к Покупателю.

4.3  Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

4.4 Расчеты за поставленный Товар между Сторонами производятся  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение _________ (_______________)  календарных дней  со дня фактического получения очередной партии Товара и подписания ТН/ТТН.   Счета-фактуры,  предусмотренные настоящим Договором, направляются Поставщиком в подразделение Покупателя, ведущее документальный учет товародвижения, по адресу: 461040, Россия, г. Бузулук, ул. Кирова, дом 54, бухгалтерия. Документы, переданные через другие объекты Покупателя, к рассмотрению не принимаются. Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет  Поставщика.

4.5 Проценты на сумму задолженности за поставленный Товар в период отсрочки платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате Покупателем Поставщику.

4.6 Поставщик имеет право изменить цену на Товар в одностороннем порядке, в связи с изменением отпускных цен заводом-изготовителем. В этом случае Поставщик письменно информирует Покупателя за 3 (три) календарных дня до вступления в силу данных изменений путем направления Покупателю письма-уведомления и/или нового прайс-листа. В течение 3 (трех) календарных дней Покупатель обязан подписать спецификацию к договору поставки с новой ценой на Товар.

4.7 Поставщик вправе направлять Покупателю сверку взаиморасчетов и движения многооборотной тары за предыдущий период. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней подписать акт сверки и вернуть его Поставщику, либо направить Поставщику мотивированный и обоснованный расчетами и ссылками на документы отказ от подписания. Подписание актов сверки будет происходить посредством факсимильной связи, электронной почты, что будет иметь полную юридическую силу, однако с одновременным отправлением актов с оригинальными подписями и печатями почтой. Срок подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов, движения многооборотной тары не должен превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения Покупателем неподписанного проекта акта сверки взаимных расчетов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 В случае нарушения Покупателем срока оплаты, предусмотренного п.4.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление/претензию Покупателю, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.

5.3 В случае нарушения сроков поставки Товаров, Покупатель вправе потребовать, направив соответствующее письменное уведомление Поставщику, уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего поставке, за каждый календарный день просрочки.

5.4 В случае утраты, порчи, невозврата по любым причинам многооборотной возвратной тары Покупатель обязан возместить Поставщику ее стоимость, указанную в ТН, с учетом нормального износа.

5.5 Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.  Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются такие чрезвычайные обстоятельства как бедствия, войны, оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и органов местного самоуправления, иные непредотвратимые обстоятельства.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон и отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

6.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана незамедлительно, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия чрезвычайных обстоятельств.

6.3 Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении чрезвычайных обстоятельств, лишается права ссылаться на эти обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

7. АРБИТРАЖ

7.1 Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров, направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7.2  Споры, не урегулированные путем переговоров в соответствии с положениями настоящего раздела, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

                                                          8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1 Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

8.2 Расторжение настоящего Договора не освобождает Сторону от  выполнения  своих обязательств, возникших до дня расторжения договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2017 г.

9.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за 30 календарных дней до окончания срока, на который заключен  договор, его действие автоматически пролонгируется на один год и на прежних условиях. Количество пролонгаций неограниченно.

          9.3 Настоящий Договор, составлен при полном понимании Сторонами предмета настоящего Договора и заменяет любые другие соглашения по данным отношениям Сторон, заключенные ранее в устной или письменной форме.

9.4 В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адресных, банковских либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях письменно за 5 рабочих дней.

9.5 Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.6 Документы, переданные по факсу одной из Сторон во исполнение настоящего Договора, отправляющая Сторона обязана предоставить получающей Стороне в оригинале в кратчайшие сроки. Документы, переданные с помощью факса, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.

10. АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПОКУПАТЕЛЯ

            10.1 Поставка Товара и его реализация производится в следующих торговых точках Покупателя:

 

Наименование

Адрес, расположение

КПП

1.

магазин № 48 секция продтоваров № 1

г. Бузулук,

ул. Рожкова, 42

560345012

2.

магазин № 39   секция продтоваров № 2

г. Бузулук,

ул. Рожкова, 21

560345011

3.

магазин № 6    секция продтоваров № 3

г. Бузулук,

ул. Суворова, 36

560345010

4.

магазин № 10  секция продтоваров № 4

г. Бузулук,

ул. Пушкина, 10

560345009

5.

магазин № 4    секция продтоваров № 5

г. Бузулук,

1 микрорайон, 22

560345008

6.

магазин № 2    секция продтоваров № 6

г. Бузулук,

ул. Ленина, 56

560345007

7.

магазин № 9   секция продтоваров № 7

г. Бузулук,

2 микрорайон, 1

560345006

8.

магазин № 3 секция продтоваров № 8;

г. Бузулук,

4 микрорайон, 28

560345005

9.

магазин № 12   секция продтоваров № 9

г. Бузулук,

ул. Гая, 87

560345004

10.

магазин № 18  секция продтоваров № 10

г. Бузулук,

ул. Фрунзе, 11

5603450003

11.

магазин № 7  секция продтоваров № 11

г. Бузулук,

ул. Шевченко, 72

560345002

12.

магазин № 8    секция продтоваров № 12

г. Бузулук,

ул. Нефтяников, 1

560345001

13.

магазин № 5    секция продтоваров № 13

г. Бузулук,

ул. Самарская, 10

5603450013

 

 

11. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

Покупатель

 

                  ООО «____________»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail для осуществления электронной сверки расчетов:

 

ООО «Городской торг плюс 4»

461040 г. Бузулук, Оренбургская обл.,

ул. Кирова, 54

ИНН/КПП 5603035193/560301001

ОГРН 1105658005716

р/с 40702810429260000021

Филиал «Нижегородский»

 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

г. Нижний Новгород

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824

ОКАТО 53412000000 ОКПО 64835966

  1. -mail:tovaroved.gortorg@mail.ru
  2.  

тел/факс:8(35342)  2-17-86

2-16-71 – торговый отдел

  1. -mail для осуществления электронной сверки расчетов: gortorg@mail.ru

тел: 8(35342) 2-54-86 - бухгалтерия

 

 

Директор ______________   ______________                                                

                                       М.П.

 

Директор________________Гуляев А.И.

                                    М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к договору поставки

лкогольной продукции №_________

от «____»_______ 2017г.

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

Наименование товара

Цена за кегу

Цена за литр

11.

   

 

22.

   

 

 

 

 

                         ПОСТАВЩИК                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ

 

               ООО «____________»                                                    ООО «Городской торг плюс 4»

 

 

    Директор________________________________                      Директор____________Гуляев А.И.

                             М.П.                                                                                                                   М.П.